不過小編不得不提醒建筑企業(yè)遭遇不可抗力的責(zé)任分擔(dān)，需以合同約定或法律規(guī)定為基礎(chǔ)，應(yīng)因時、因地、因事而定。

2020年2月4日，南昌市住建局發(fā)布緊急通知：因疫情防控導(dǎo)致的建設(shè)工期延誤，屬于《合同》約定中的不可抗力情形，應(yīng)將約定的工期順延。

2020年1月28日江蘇省住建廳發(fā)布《省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進一步加強疫情防控期間住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)工作的通知》明確：要告知各在建工地參建各方，因疫情防控導(dǎo)致的建設(shè)工期延誤，屬于合同約定中的不可抗力情形，建設(shè)單位應(yīng)將合同約定的工期順延，防止后期搶工期、趕進度帶來生產(chǎn)安全風(fēng)險。

2020年2月8日無錫市發(fā)布《關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情后 我市建設(shè)工程施工合同履約及工程價款調(diào)整的指導(dǎo)意見》:

 一、新型冠狀病毒感染的肺炎疫情為不可抗力因素，由此造成的損失和費用增加，合同有約定的嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，合同沒有約定的，按《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2013）中第9.10條不可抗力規(guī)定的原則，由發(fā)承包雙方分別承擔(dān)。

 1、因應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情及防控措施直接導(dǎo)致施工企業(yè)停工停產(chǎn)引起工期延誤的，根據(jù)《合同法》及《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（2017）通用條款第17.3.2規(guī)定，因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁�起工期延誤的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費用損失由發(fā)包人、承包人合理分擔(dān)。并免除因不可抗力導(dǎo)致的工期延誤的違約責(zé)任。

 2、在應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情停工期間，承包人應(yīng)發(fā)包人要求留在施工場地的必要人員費用由發(fā)包人承擔(dān)。施工企業(yè)應(yīng)及時撤離不必要的現(xiàn)場人員，并收集保存現(xiàn)場必要人員的人員名單、支出費用憑證，作為計量依據(jù)。

 二、在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情解除后，隨著大量工地的集中開工，如因用工緊缺、主要建筑材料需求集中猛增，引起人工單價、設(shè)備、材料價格的大幅上漲，按以下原則處理：

 1、人工單價作為政策性調(diào)整的內(nèi)容，風(fēng)險應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)，應(yīng)予以調(diào)整。合同約定不能調(diào)整的，發(fā)承包雙方應(yīng)依據(jù)工程的實際情況，按情勢變更原則，通過簽訂補充協(xié)議重新約定。

 2、設(shè)備材料價格的風(fēng)險，合同中有約定材料設(shè)備調(diào)整方法的，按照合同約定執(zhí)行。如原合同中未約定材料設(shè)備價格調(diào)整辦法或原材料設(shè)備價格調(diào)整辦法明顯顯失公平的工程，發(fā)承包雙方應(yīng)根據(jù)工程實際情況及市場因素，按情勢變更原則，簽訂補充協(xié)議，合理確定材料設(shè)備價格調(diào)整辦法。

 三、在國家法定春假期間，疫情防控管控點建設(shè)項目的結(jié)算人工工資單價按人工指導(dǎo)價的3倍計取，合同有約定的按合同且不得低于上述標(biāo)準(zhǔn)。

 四、鑒于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情及其管制措施持續(xù)時間尚未明確，后續(xù)影響無法準(zhǔn)確預(yù)測，對于我市即將招標(biāo)或訂立施工合同的工程，發(fā)承包雙方在合同中應(yīng)充分考慮人工、材料、機械費用等可能的上漲因素，合理簽訂工程計價條款，避免簽約后在合同履行階段出現(xiàn)爭議。

2020年2月10日浙江省高級人民法院民事審判第一庭關(guān)于印發(fā)《關(guān)于規(guī)范涉新冠肺炎疫情相關(guān)民事法律糾紛的實施意見( 試行)》的通知里面內(nèi)容值得借鑒。

依法妥善審理有關(guān)合同糾紛案件：

1、疫情期間合同可以履行的，鼓勵合同繼續(xù)履行，當(dāng)事人主張解除合同的，-般不予支持。一方可以履行而拒絕履行的，另一方可依照《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定，要求其承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。

2、由于疫情原因，繼續(xù)履行合同對于一方當(dāng)事人明顯不公平或者不能實現(xiàn)合同目的，當(dāng)事人請求人民法院變更或者解除合同的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則，依照《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二)》等規(guī)定對相關(guān)情形進行認定。

3、確因政府及有關(guān)部門為防控疫情而采取行政措施導(dǎo)致合同不能履行，或者由于疫情的影響致使合同當(dāng)事人根本不能履行而引起的糾紛，當(dāng)事人主張減輕或者免除自身的法律責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)依法按照《中華人民共和國合同法》第一百一十七條和第一百一十八條的規(guī)定妥善處理。

4、當(dāng)事人以不可抗力為由主張部分或者全部免除責(zé)任的，仍應(yīng)提供證據(jù)證明其已盡到通知義務(wù)，以減輕可能給對方造成的損失。當(dāng)事人違約后，對方?jīng)]有采取適當(dāng)措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。

5、確因執(zhí)行疫情防控需要，造成工程項目停工的，一般可以順延工期。疫情防控期間訂立合同，且防控未發(fā)生實質(zhì)性變化，當(dāng)事人以疫情防控為由主張順延工期，一般不予支持。

6、對于因勞動者返程遲延等與本次疫情相關(guān)原因?qū)е鹿て谘诱`的，承包人應(yīng)及時按照合同約定向發(fā)包人提出工期順延申請。雙方對是否屬于工期順延存在爭議的，人民法院依據(jù)簽證資料等證據(jù)，依法確定是否免除延誤責(zé)任。

什么是“不可抗力”？

《民法總則》第一百八十條第二款規(guī)定：“不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。”

通俗來說，包括：

• 自然現(xiàn)象或者自然災(zāi)害：地震、火山爆發(fā)、滑坡、泥石流、雪崩、洪水、海嘯、臺風(fēng)等自然現(xiàn)象；

• 社會現(xiàn)象、社會異常事件或者政府行為：政府頒發(fā)新的政策、法律和行政法規(guī)，或戰(zhàn)爭、罷工、騷亂、恐怖行動、傳染性疾病等社會異常事件。

建設(shè)工程施工合同（示范文本）(GF—2017—0201)：

17. 不可抗力

17.1不可抗力的確認

不可抗力是指合同當(dāng)事人在簽訂合同時不可預(yù)見，在合同履行過程中不可避免且不能克服的自然災(zāi)害和社會性突發(fā)事件，如地震、海嘯、瘟疫、騷亂、戒嚴(yán)、暴動、戰(zhàn)爭和專用合同條款中約定的其他情形。

不可抗力發(fā)生后，發(fā)包人和承包人應(yīng)收集證明不可抗力發(fā)生及不可抗力造成損失的證據(jù)，并及時認真統(tǒng)計所造成的損失。合同當(dāng)事人對是否屬于不可抗力或其損失的意見不一致的，由監(jiān)理人按第4.4款〔商定或確定〕的約定處理。發(fā)生爭議時，按第20條〔爭議解決〕的約定處理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方當(dāng)事人遇到不可抗力事件，使其履行合同義務(wù)受到阻礙時，應(yīng)立即通知合同另一方當(dāng)事人和監(jiān)理人，書面說明不可抗力和受阻礙的詳細情況，并提供必要的證明。

不可抗力持續(xù)發(fā)生的，合同一方當(dāng)事人應(yīng)及時向合同另一方當(dāng)事人和監(jiān)理人提交中間報告，說明不可抗力和履行合同受阻的情況，并于不可抗力事件結(jié)束后28天內(nèi)提交最終報告及有關(guān)資料。

17.3 不可抗力后果的承擔(dān)

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的損失由合同當(dāng)事人按照法律規(guī)定及合同約定各自承擔(dān)。不可抗力發(fā)生前已完成的工程應(yīng)當(dāng)按照合同約定進行計量支付。

17.3.2 不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費用增加和（或）工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原則承擔(dān)：

（1）永久工程、已運至施工現(xiàn)場的材料和工程設(shè)備的損壞，以及因工程損壞造成的第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔(dān)；

（2）承包人施工設(shè)備的損壞由承包人承擔(dān)；

（3）發(fā)包人和承包人承擔(dān)各自人員傷亡和財產(chǎn)的損失；

（4）因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁�起工期延誤的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān)；

（5）因不可抗力引起或?qū)⒁�起工期延誤，發(fā)包人要求趕工的，由此增加的趕工費用由發(fā)包人承擔(dān)；

（6）承包人在停工期間按照發(fā)包人要求照管、清理和修復(fù)工程的費用由發(fā)包人承擔(dān)。

不可抗力發(fā)生后，合同當(dāng)事人均應(yīng)采取措施盡量避免和減少損失的擴大，任何一方當(dāng)事人沒有采取有效措施導(dǎo)致?lián)p失擴大的，應(yīng)對擴大的損失承擔(dān)責(zé)任。

因合同一方遲延履行合同義務(wù)，在遲延履行期間遭遇不可抗力的，不免除其違約責(zé)任

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行連續(xù)超過84天或累計超過140天的，發(fā)包人和承包人均有權(quán)解除合同。合同解除后，由雙方當(dāng)事人按照第4.4款〔商定或確定〕商定或確定發(fā)包人應(yīng)支付的款項，該款項包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的價款；

（2）承包人為工程訂購的并已交付給承包人，或承包人有責(zé)任接受交付的材料、工程設(shè)備和其他物品的價款；

（3）發(fā)包人要求承包人退貨或解除訂貨合同而產(chǎn)生的費用，或因不能退貨或解除合同而產(chǎn)生的損失；

（4）承包人撤離施工現(xiàn)場以及遣散承包人人員的費用；

（5）按照合同約定在合同解除前應(yīng)支付給承包人的其他款項；

（6）扣減承包人按照合同約定應(yīng)向發(fā)包人支付的款項；

（7）雙方商定或確定的其他款項。

除專用合同條款另有約定外，合同解除后，發(fā)包人應(yīng)在商定或確定上述款項后28天內(nèi)完成上述款項的支付。

行業(yè)資訊

企業(yè)新聞行業(yè)資訊政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范行業(yè)會展

• 
  2019年天津市科學(xué)技術(shù)獎授獎決定：特等獎6項，一等獎23項（名單）

  2019年天津市科學(xué)技術(shù)獎授獎決定：特等獎6項，一等獎23項（名單）

  2020-02-12 16:14
   
   
• 
  世衛(wèi)組織：新冠病毒“COVID-19”疫苗可能在18個月內(nèi)完成

  世衛(wèi)組織：新冠病毒“COVID-19”疫苗可能在18個月內(nèi)完成

  2020-02-12 13:16
   
   
• 
  貝勒大學(xué)Bryan W. Brooks教授新任ES&T Letters主編

  貝勒大學(xué)Bryan W. Brooks教授新任ES&T Letters主編

  2020-02-12 13:15
   
   
• 
  余氯對活性污泥的影響及對策！

  余氯對活性污泥的影響及對策！

  2020-02-12 13:12
   
   
• 
  云南科技獎兩個重要通知：延期50天、重獎300萬

  云南科技獎兩個重要通知：延期50天、重獎300萬

  2020-02-12 13:10
   
   
• 
  疫情對水環(huán)境行業(yè)的5個影響

  疫情對水環(huán)境行業(yè)的5個影響

  2020-02-12 13:08
   
   
• 
  住建部：疫情期飲用水廠加強病毒去除與控制的運行管理建議 ！

  住建部：疫情期飲用水廠加強病毒去除與控制的運行管理建議 ！

  2020-02-12 13:06
   
   
• 
  重磅! 全國人大法工委官宣：新冠肺炎疫情屬于不可抗力!

  重磅! 全國人大法工委官宣：新冠肺炎疫情屬于不可抗力!

  2020-02-12 13:05
   
   
• 
  十問十答！疫情期間復(fù)工條件/工資發(fā)放/索賠費用/合同解約等，逐一解答！

  十問十答！疫情期間復(fù)工條件/工資發(fā)放/索賠費用/合同解約等，逐一解答！

  2020-02-12 13:03
   
   
• 
  嚴(yán)禁用審批簡單粗暴限制企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，企業(yè)要為職工配發(fā)口罩……權(quán)威發(fā)布！

  嚴(yán)禁用審批簡單粗暴限制企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，企業(yè)要為職工配發(fā)口罩……權(quán)威發(fā)布！

  2020-02-12 12:58
   
   

<1234...140>

在線投稿查稿審稿編輯
辦公系統(tǒng)過刊瀏覽

 

在線投稿系統(tǒng)

Welcome to the online submission and editorial system for China Water & Wastewater.

熱讀排行

1

杜邦水處理亮相2019上海國際水展，詮釋水的無限可能

 

2

唐建國：如何做好城市排水管網(wǎng)的提質(zhì)增效

 

3

李杰翔調(diào)研主城區(qū)水資源保護與再生水利用工作

 

4

王洪臣：不要讓不切實際的排放標(biāo)準(zhǔn)阻礙農(nóng)村污水治理

 

5

《中國給水排水》2019年中國城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級研討會

 

6

曼谷唐人街啟動首個頂管沖壓排水系統(tǒng)

 

7

廣東省城鎮(zhèn)污水處理廠提質(zhì)增效三年目標(biāo)

 

8

中西部城鎮(zhèn)污水垃圾處理工作提速 探索實行差別化垃圾處理收費

 

9

《湖南省城鄉(xiāng)生活污水治理PPP項目操作指引》發(fā)布

 

10

2019年上半年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析

 

11

連續(xù)流好氧污泥顆�；�：No longer a dream!

 

12

央企加速入場環(huán)保行業(yè) 首創(chuàng)集團攜手三峽集團保護長江生態(tài)環(huán)境

 

13

住建部發(fā)布《農(nóng)村生活污水處理工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 12月1日施行

 

14

跨界打劫來了？阿里與中規(guī)院聯(lián)手中標(biāo)雄安BIM管理平臺第一標(biāo)

 

15

住建部《農(nóng)村生活污水處理工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》

 

16

首屆亞洲環(huán)境治理研討會在昆明舉行

 

17

博天環(huán)境虧本甩賣“親兒子”股權(quán)，近兩月水務(wù)行業(yè)收并購案例一覽！

 

18

第三批城市黑臭水體治理示范城市競爭性選拔結(jié)果公示

 

19

生活垃圾焚燒飛灰污染控制技術(shù)規(guī)范（征求意見稿）

 

20

2019年中國污水處理廠提標(biāo)改造（污水處理提質(zhì)增效）高級研討會(第三屆)邀請函暨征稿啟事 -- 鼎力打造中國污水處理廠提標(biāo)改造核心技術(shù)品牌生態(tài)圈

 

21

《中國給水排水》2019中國排水管網(wǎng)大會

 

22

北京國際水展盛大開幕 十年發(fā)展鑄輝煌砥礪奮進再出發(fā)

 

23

中國節(jié)能余紅輝：讓天更藍、山更綠、水更清、生活更美好！

 

24

2019年污泥處理與資源利用國際高峰論壇 暨國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）污泥處理和利用標(biāo)準(zhǔn)工作組會議

 

25

通報！5家環(huán)評單位及其環(huán)評工程師，2家單位及編制主持人限期整改6個月，3家審批申請被暫停，技術(shù)整改6個月

 

26

兩院院士吳良鏞：推動人居高質(zhì)量發(fā)展

 

27

太原市中心城區(qū)污水排放總量調(diào)查

 

28

國務(wù)院取消造價資質(zhì)審批，對造價工程師有何影響？

 

29

中國給水排水2020年中國城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級研討會 （第十一屆）邀請函暨征稿啟事

 

30

財政部令第101號——政府采購信息發(fā)布管理辦法 ，自2020年3月1日起施行

 

31

3403家 2018年河北省重點排污單位名錄（2501-3403）

 

32

3403家 2018年河北省重點排污單位名錄（1-1000）

 

33

設(shè)計院的出路到底在哪兒？

 

34

打擊圍標(biāo)串標(biāo)！2019年“圍標(biāo)串標(biāo)”典型案例披露......

 

35

《中國給水排水》2019年中國污水處理廠提標(biāo)改造（污水處理提質(zhì)增效）高級研討會 (第三屆)論文集目次（截稿日期7月25日）

 

36

2019科創(chuàng)板環(huán)保上市公司盤點

 

37

5.2億！國際巨頭勝科水務(wù)長期偷排廢水，被開出中國環(huán)保史上最大罰單！

 

38

《中國給水排水》“第七屆飲用水安全保障技術(shù)交流會”通知暨邀請函

 

39

三峽集團：從開發(fā)長江到保護長江

 

40

2019第21屆山東國際水展